Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров

^ Форма № 6


РАСПИСКА

о получении конверта


Реальным подтверждается получение на роль в конкурентных переговорах на право заключения контракта на выполнение оканчивающего шага работ по достройке объекта: «Жилой дом № 11 В по генплану в 106 микрорайоне, Зашекснинского района, г Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров. Череповца, Вологодской области (1-я очередь строительства)»

_____________________________________________________________________________

(конверта с предложением, конфигураций в предложение, извещения об отзыве предложения)

от___________________________________________________________________________,

(ФИО лица, вручившего документы)

по ___________________________________________________________________________

(документу, удостоверяющему личность)

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

Дата и время получения ___________________________.

Регистрационный номер _________.


Подпись Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров уполномоченного

лица Заказчика


Форма №7


Проект контракта


Контракт строительного подряда № __________


г. Вологда «___» _______ 2012 г.

открытое акционерное общество «Строительная компания Вологодской области», называемая в предстоящем «Заказчик», в лице генерального директора Трутнева Александра Яковлевича, действующего на основании Устава, с Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров одной стороны, _____________________, именуемое в предстоящем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, а в предстоящем называемые Стороны, заключили реальный контракт о нижеследующем:

Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик передает, а Подрядчик воспринимает Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров на себя попорядку на выполнение оканчивающего шага работ по достройке незавершенного строительством дома по утвержденной проектной документации в границах выделенного земляного участка, размещенного по адресу: Вологодская область, г. Череповец, Зашекснинский р-н, 106 микрорайон, кадастровый номер Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров 35:21:0501001:0050 (дальше - Объект).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами все работы по строительству Объекта в согласовании с критериями реального контракта, Графиком выполнения и финансирования строительно-монтажных работ (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров реального контракта, включая все тесты, измерения, пусконаладочные и другие работы, нужные для обычной эксплуатации возведенного объекта.

1.3. Подрядчик обязуется стопроцентно окончить шаг работ, сдать объект Заказчику в срок до 30 сентября 2013 года Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров включительно и обеспечить эксплуатацию после его принятия Заказчиком в течение срока, обозначенного в п. 11.2 реального контракта. По соглашению Сторон может быть изменение сроков выполнения подрядных работ с соблюдением требований пт 15.1. реального контракта.


Статья 2. Цена Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров работ по договору

2.1. Общая стоимость предмета контракта является договорной и составляет ____________. Стоимость предмета контракта определена с учетом цены материалов, оборудования и устройств, нужных для выполнения данного шага работ по строительству Объекта Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров. Стоимость предмета контракта содержит в себе цена испытаний, измерений и производства пусконаладочных работ. По соглашению Сторон может быть изменение цены предмета контракта с соблюдением требований пт 15.1. реального контракта

2.2. Превышение Подрядчиком проектных строй объемов Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров и цены, предусмотренной п. 2.1. реального контракта, оплачивается им за собственный счет.

2.3. Оплата цены контракта, установленной п. 2.1., осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 6 реального контракта методом перечисления денег на расчетный счет Подрядчика.

Статья 3. Обязательства Подрядчика

Для выполнения Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров работ по истине договору в счет цены, предусмотренной статьей 2 реального контракта, Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в реальном договоре и приложениях к нему, и сдать работы Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров Заказчику по Акту приема-передачи выполненных работ в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

3.2. Создавать работы (включая все тесты, измерения, пусконаладочные работы и другие) в полном согласовании с рабочим проектом, рабочими чертежами Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров, строй нормами и правилами, техническими регламентами.

3.3. Приобрести и поставить на строительную площадку все нужные материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, в том числе материалы, оборудование и изделия, отнесенные действующим законодательством к объемам поставки Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров Заказчика. Предмонтажная ревизия оборудования осуществляется конкретно Подрядчиком или завлеченной им спец организацией за его счет.

3.4. Возвести своими либо завлеченными силами и средствами в согласовании с разделами проекта «Организация строительства» на Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров местности строительной площадки временные строения и сооружения, нужные для хранения материалов и выполнения работ по истине договору.

3.5. Создавать работы в зоне действующих инженерных коммуникаций (воздушные ЛЭП и полосы связи, подземные газопроводы, водопроводы Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров, электронные кабели и т.п.) в согласовании с разрешениями соответственных органов.

3.6. Вовремя докладывать Заказчику о неблагоприятных для выполнения реального контракта обстоятельствах.

3.7. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и высококачественное выполнение работ по Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров истине договору, в т. ч. завлеченными им по согласованию с Заказчиком субподрядчиками и за координацию их деятельности.

3.8. Обеспечить выполнение на строительной площадке нужных мероприятий по технике безопасности, охране среды, зеленоватых насаждений и земли во Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров время проведения работ, также установить освещение.

3.9. Согласовать с органами муниципального надзора порядок ведения работ на объекте в согласовании с проектом производства работ, разработанным своими либо завлеченными силами на основании Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров проекта организации строительства, и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

3.10. Первого числа месяца, последующего за отчетным, предоставлять для подписания уполномоченному представителю Заказчика акты выполненных объемов строительно-монтажных работ, также формы КС-2, КС-3.

3.11. Вывезти Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров в недельный срок со денька подписания акта приема-передачи объекта от Подрядчика к Заказчику за границы строительной площадки принадлежащие ему строй машины и оборудование, тс, инструменты, приборы, инвентарь, строй материалы, изделия Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров, конструкции, временные строения и сооружения и другое имущество, принадлежащие Подрядчику, также строительный мусор.

3.12. Производить охрану строящегося объекта.

3.13. Производить непременное страхование строительной деятельности в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров, предусмотренные реальным контрактом.

Статья 4. Обязательства Заказчика.

Для выполнения реального контракта Заказчик обязуется:

4.1. Передать Подрядчику в 5-дневный срок с даты подписания реального контракта утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию (в Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров 2-ух экземплярах), заверенные Заказчиком копии соответствующим образом оформленного разрешения на создание строительно-­монтажных работ и документов, подтверждающих право Заказчика на земляной участок и определяющих его границы, по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком.

Подрядчик Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в их недочетов Подрядчик немедленно докладывает об этом Заказчику.

4.2. Не позже десятого числа месяца, последующего Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров за отчетным, при условии своевременного выполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 3.10. контракта, рассматривать выставленные Подрядчиком формы КС-2, КС-3 и принимать выполненные в согласовании с графиком выполнения и финансирования строительно-монтажных работ (Приложение №1), со сроками выполнения работ Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров объемы работ по акту, или предоставлять Подрядчику целевый отказ от подписания акта.

4.3. Создавать оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, предусмотренные статьей 2 и статьей 6 реального контракта.

4.4. Передать Подрядчику в течение 2-ух Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров недель со денька подписания реального контракта список исполнительной документации, нужной для приемки объекта.

4.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные реальным контрактом.

4.6. Передать Подрядчику разрешение на строительство.


Статья 5. Сроки Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров выполнения обязанностей

5.1. Объект должен быть построен Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, обозначенный в статье 1 реального контракта. Обозначенная дата является начальной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства со стороны Подрядчика.

5.2. Работы по Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров истине договору Подрядчик должен начать, создавать и окончить в согласовании с согласованным Графиком выполнения и финансирования строительно-монтажных работ (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью реального контракта, со сроками выполнения строительно-монтажных Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров работ, обозначенных в пт 1.3.реального контракта.

5.3. Изменение графика производства работ не допускается, кроме случаев, предусмотренных п.п. 4.6., 5.4. реального контракта.

5.4. При изменении законодательных и нормативных актов, ведущих к ухудшению положения сторон по сопоставлению с их Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров состоянием на дату заключения реального контракта, и приводящих к дополнительным затратам времени и денег, сначало согласованные сроки строительства продлеваются соразмерено этому времени. Определенные сроки и договорная стоимость в данном случае Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров сторонами уточняются в дополнительном соглашении, подписываемом уполномоченными представителями сторон. В случае, если стороны не придут к соглашению Заказчик вправе расторгнуть реальный контракт в однобоком порядке.

Статья 6. Платежи и расчеты

6.1. Расчеты по оплате Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров за выполненные в согласовании с графиком (приложение № 1) строительно-монтажные работы по объекту строительства осуществляются согласно утвержденному сторонами Графику выполнения и финансирования строительно-монтажных работ (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью контракта, в порядке, предусмотренном п Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров. 6.2. контракта.

6.2. Заказчик каждый месяц, на основании представленных Подрядчиком счетов-фактур, в течение 5 банковских дней с момента подписания актов выполненных работ, оплачивает цена работ, выполненных за предшествующий месяц в согласовании с Графиком выполнения и Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров финансирования строительно-монтажных работ (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью контракта, методом перечисления денег на счет Подрядчика, обозначенный в реальном договоре или по письменной просьбе последнего на хоть какой другой счет.

6.3. Окончательный расчет за выполненные Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров работы по объекту выполняются Заказчиком не позже 30 (30) дней с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, на основании акта приема-передачи, оформленного в установленном порядке и подписанного уполномоченными Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров представителями сторон. Расчет делается по стоимости, установленной в статье 2 реального контракта, с зачетом всех ранее сделанных платежей.


Статья 7. Создание работ

7.1. Подрядчик несет ответственность за некорректную разметку Объекта по отношению к геодезической разбивочной базе Объекта, выполненную спец Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров организацией, и переданную Заказчиком Подрядчику по соответственному акту, неправильность наложения уровней, размеров и соосностей.

Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за собственный счет. По окончании строительства Подрядчик передает Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров Заказчику схемы расположения, каталог и координат и высот геодезических символов, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.

7.2. Подключение к действующим инженерным сетям временных коммуникаций на период Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров выполнения работ на строительной площадке и проектных инженерных сетей организует Подрядчик за собственный счет. Заказчик докладывает Подрядчику о точках временного подключения к инженерным сетям на период выполнения работ.

7.3. Подрядчик производит личное испытание Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров, включая лабораторные измерения, смонтированного им оборудования и организует всеохватывающее его опробование.

7.4. Подрядчик письменно либо методом телефонограммы, за три денька до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и укрытых работ Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров.

7.4.1. Их готовность подтверждается обоесторонними актами промежной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования укрытых работ.

7.4.2. Подрядчик приступает к выполнению следующих работ только после подписания акта освидетельствования укрытых работ.

7.4.3. Если закрытие работ выполнено без разрешения Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров Заказчика, либо он не был информирован об этом, либо информирован с запозданием, то по его требованию Подрядчик должен за собственный счет вскрыть всякую часть укрытых работ согласно указанию Заказчика, а Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров потом вернуть ее.

7.5. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, отличия от проектно-сметной документации, Подрядчик своими силами и без роста цены строительства должен в согласованный срок переработать эти работы Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров для обеспечения их соответствующего свойства и соответствия проектно-сметной документации. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления ненадлежаще выполненных работ привлечь другую компанию с оплатой расходов за счет Подрядчика по смете Заказчика.

7.6. Подрядчик Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров ведет журнальчик производства работ, в каком отражается весь ход производства работ, также все факты и происшествия, связанные с созданием работ, имеющие значение во отношениях Заказчика и Подрядчика:

- каждый месяц Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров Заказчик инспектирует и собственной подписью подтверждает записи в журнальчике. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ либо записями Подрядчика, то он излагает свое мировоззрение в журнальчике.

- Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров меры к устранению недочетов, обозначенных Заказчиком.

7.7. Заказчик назначает собственных уполномоченных представителей, которые от его имени вместе с Подрядчиком производят приемку выполненных работ по акту приема-передачи выполненного объема работ, технический надзор и контроль за Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров выполнением и качеством работ, также проверку соответствия применяемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта и проектной документации. Представитель «Заказчика» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в хоть какое Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров время в течение всего периода строительства.

7.5. Заказчик вправе в хоть какое время производить контрольные мероприятия, связанные с выполнение Подрядчиком обязанностей по строительству Объекта, в том числе в части соблюдения Подрядчиком сроков Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров выполнения строительно-монтажных работ.

Статья 8. Охрана работ

8.1. Подрядчик обеспечивает соответствующую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, находящихся на местности огражденной строительной площадки от начала работ до окончания строительства и приемки Заказчиком Объекта Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров.

Статья 9. Происшествия неодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо полное неисполнение обязанностей по истине договору, если оно явилось следствием природных явлений стихийного нрава, событий неодолимой силы, и если эти происшествия конкретно воздействовали на Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров выполнение реального контракта.

9.2 Срок выполнения обязанностей по истине договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали происшествия неодолимой силы.

9.3. Если происшествия неодолимой силы либо их последствия будут продолжаться более месяца, Стороны согласуют Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров меры, которые следует принять для продолжения строительства. Если стороны в течение месяца не придут к соглашению, контракт может быть расторгнут по просьбе хоть какой из сторон.

Статья 10. Приемка готового объекта

10.1. Приемка готового объекта Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров осуществляется после выполнения сторонами всех обязанностей, предусмотренных реальным контрактом, в согласовании с действующим законодательством.

10.2. Подрядчик письменно извещает Заказчика о дате начала приемки готового объекта и передает Заказчику за 5 дней до начала Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров приемки готового объекта два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком согласно п. 4.4. реального контракта, с письменным доказательством соответствия переданной документации практически выполненным работам.

10.3. Приемка объекта делается в течение пятнадцати рабочих Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о его готовности.

10.4. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его поражения и повреждения.

10.5. Все возникающие права на строящийся объект и на принятый готовый Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров объект, принадлежат Заказчику.

10.6. Промежные этапы строительно-монтажных работ, обозначенные в пт 1.3. реального контракта, принимаются Заказчиком по Акту приема-передачи выполненных работ в течение 3 рабочих дней с момента получения соответственного Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров уведомления.


Статья 11. Гарантии

11.1. Подрядчик гарантирует: внедрение материалов, конструкций, оборудования и систем в согласовании с проектными спецификациями, муниципальными эталонами и техническими критериями, доказательство их свойства надлежащими сертификатами, техпаспортами; высококачественное выполнение всех работ в согласовании Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров с проектной документацией, действующими нормами и техническими критериями; своевременное устранение недочетов и изъянов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

11.2. На конструктивные элементы строения, в том числе фундаменты, стенки Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров, плиты перекрытий и т.д., не считая специфичных и специально оговариваемых его частей, гарантийный срок составляет 5 (5) лет с момента выдачи органом местного самоуправления разрешения на ввод завершенного строительством объекта в эксплуатацию.

11.3. Если в период гарантийной Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, препятствующие его обычной эксплуатации, Подрядчик должен убрать их за собственный счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

11.4. Для роли в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров их устранения Подрядчик должен командировать собственного представителя в срок, не позже 3 дней с момента получения письменного уведомления «Заказчика».

11.5. Гарантийный срок в данном случае продлевается соответственно на период устранения изъянов.

11.6. При отказе Подрядчика Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров от составления либо подписания акта найденных изъянов и недоделок для их доказательства Заказчик назначает комиссию, которая составляет соответственный акт по фиксированию изъянов и недоделок и их нрава, что не Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров исключает право Сторон обратиться по данному вопросу в Арбитражный трибунал Вологодской области.

Статья 12. Имущественная ответственность

12.1. При нарушении Подрядчиком договорных обязанностей он уплачивает Заказчику:

- за нарушение сроков выполнения объемов строительно-монтажных работ, - пеню в размере 0,5 процента Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров от цены финансирования неоконченных вовремя объемов строительно-монтажных работ за каждый денек просрочки;

- за несвоевременное окончание строительства объекта по вине Подрядчика - пеню в размере 0,5 процента от договорной цены объекта за каждый денек просрочки Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров;

- при задержке сдачи объекта выше 20 дней Подрядчик уплачивает кроме пени неустойку в размере 10 процентов договорной цены, установленной п. 2.1. контракта;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - неустойку в размере Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров 0,5 процента от договорной цены строительства объекта за каждый денек просрочки;

- за задержку устранения изъянов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика однобоким актом - неустойку Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров в размере в размере 0,5 процента от договорной цены объекта за каждый денек просрочки.

- при несвоевременном устранении изъянов Подрядчиком Заказчик вправе за его счет убрать недостатки своими силами по смете Заказчика и, не Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров считая того, взыскать с него неустойку в размере 20 процентов цены работ по устранению изъянов.

12.2. Не считая санкций за неисполнение обязанностей по истине договору виноватая сторона возмещает другой стороне непокрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров.

12.3. Уплата санкций за неисполнение/ненадлежащее выполнение договорных обязанностей, также возмещение убытков не высвобождает стороны от выполнения собственных обязанностей в натуре.

12.3. В случае нарушения сроков выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик возвращает Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров сумму аванса, перечисленную «Заказчиком» в согласовании с пт 6.1. реального контракта.

Статья 13. Расторжение контракта

13.1. Заказчик вправе досрочно в однобоком порядке расторгнуть контракт, уведомив об этом Подрядчика, в последующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала строительства более, чем Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров на 10 календарных дней;

- нарушение Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, обозначенных в пт 1.3. реального Контракта3;

- периодического несоблюдения Подрядчиком требования по качеству работ;

- аннулирование лицензий на строительную деятельность, издания других актов муниципальных органов Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на создание работ.

13.2. В случае преждевременного расторжения реального контракта Подрядчик производит возврат Заказчику в полном объеме суммы аванса, перечисленного в согласовании с пт 6.1. реального контракта, также Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров по Акту приема-передачи всех оплаченных согласно статье 6 реального контракта материалов, выполненных работ и издержек, исполнительную и проектно-сметную документацию в течение 10 календарных дней с момента расторжения контракта.

13.4. Преждевременное расторжение реального Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров контракта оформляется в согласовании с требованиями действующего штатского законодательства Русской Федерации методом подписания меж сторонами дополнительного соглашения.

Статья 14. Особенные условия

14.1. Подрядчик гарантирует, что имеет все нужные свидетельства о допуске к работам, которые влияют Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров на безопасность объектов серьезного строительства. Заказчик гарантирует, что имеет нужные свидетельства на право воплощения функций заказчика.

14.2. Подрядчик не имеет права продавать либо передавать строящийся либо построенный объект (его отдельную часть), также проектную документацию Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров на его строительство (либо отдельной его части) никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

Статья 15. Заключительные положения

15.1. Неважно какая договоренность меж сторонами, влекущая за собой новые происшествия, не предусмотренные реальным Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров контрактом, или изменение критерий контракта, числятся действительными, если они доказаны обеими сторонами методом подписания дополнительного соглашения к истинному договору. В случае конфигурации критерий реального контракта по инициативе Подрядчика, Подрядчик извещает Заказчика о соответственных конфигурациях Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров более чем за 1 месяц до их пришествия.

15.2. При выполнении реального контракта стороны руководствуются нормами законодательства Русской Федерации.

15.3. Спорные вопросы, возникающие в процессе выполнения реального контракта, разрешаются с соблюдением претензионного порядка, в случае недостижения Форма № 6 - Извещение о проведении конкурентных переговоров согласия - Арбитражным трибуналом Вологодской области в установленном законом порядке.

15.4. Реальный контракт составлен в 2-ух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

16. Реквизиты сторон

Заказчик:


Подрядчик:

  1. Подписи сторон


Заказчик Подрядчик



fond-osushestvlyaet-predstavitelstvo-interesov-klientov-ne-tolko-v-rossii-no-i-v-drugih-stranah-kak-blizhnego-tak-i-dalnego-zarubezhya.html
fond-petra-avena-primet-uchastie-v-vistavke-rizhskogo-farfora-vne-mirskih-zakonov-31.html
fond-podderzhki-detej-podvel-itogi-goda-press-reliz-mezhregionalnogo-obshestvennogo-dvizheniya-semya-lyubov-otechestvo.html